В [наименование арбитражного суда,
в который подается исковое заявление]

Истец: [наименование государственного/
муниципального заказчика]
адрес: [вписать нужное]
телефон/факс: [вписать нужное]
адрес электронной почты: [вписать нужное]

Ответчик: [Ф. И. О./наименование поставщика,
подрядчика, исполнителя]
если ответчик - гражданин:
место жительства: [вписать нужное]
дата и место рождения (если известно): [вписать нужное]
место работы (если известно): [вписать нужное]
[один из идентификаторов: СНИЛС; ИНН; серия и номер
документа, удостоверяющего личность; ОГРНИП; серия и
номер водительского удостоверения; серия и номер
свидетельства о регистрации транспортного средства]
если ответчик - юридическое лицо:
адрес: [вписать нужное]
ИНН (если известно): [вписать нужное]
ОГРН (если известно): [вписать нужное]

Исковое заявление
о расторжении государственного (муниципального контракта) и взыскании неустойки

[Число, месяц, год] между [наименование государственного/муниципального заказчика] (далее - истец) и [наименование/Ф. И. О. поставщика (подрядчика, исполнителя)] (далее - ответчик) заключен государственный/муниципальный контракт на [предмет контракта] N [значение], в соответствии с условиями которого [вписать нужное].
Цена контракта составляет [сумма цифрами и прописью] рублей (пункт [значение] контракта).
Согласно пункту [значение] контракта обязательство, предусмотренное контрактом, должно быть исполнено в срок до [число, месяц, год].
Поскольку результат, предусмотренный контрактом, ответчиком в установленный срок не передан [число, месяц, год] истец направил в адрес ответчика претензию с требованием исполнить данное обязательство, которая получена ответчиком [число, месяц, год], что подтверждается [вписать нужное].
В соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон) расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Невыполнение ответчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в согласованные сторонами сроки послужило основанием для направления истцом в адрес ответчика соглашения о расторжении государственного/муниципального контракта, которое получено ответчиком [число, месяц, год], что подтверждается [вписать нужное].
В пункте [значения] контракта стороны установили, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение ответчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, ответчик уплачивает истцу штраф в размере [значение] % цены контракта - [сумма штрафа цифрами и прописью] рублей, определяемом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Согласно части 6 статьи 34 Закона в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Истцом за неисполнение обязательства, предусмотренного государственным/муниципальным контрактом, предъявлено ответчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) N [значение] от [число, месяц, год].
Указанное требование получено ответчиком [число, месяц, год], что подтверждается [вписать нужное].
Недостижение истцом и ответчиком соглашения о расторжении контракта, а также неисполнение ответчиком требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) явилось основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.
В целях примирения сторон [указать сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались].
На основании изложенного, руководствуясь статьями 309, 310, 450 ГК РФ, статьями 34, 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ст.ст. 125, 126 АПК РФ,

прошу:

1. Расторгнуть государственный/муниципальный контракт на [предмет контракта] N [значение] от [число, месяц, год].
2. Взыскать с [наименование/Ф. И. О. поставщика (подрядчика, исполнителя)] в пользу [наименование государственного/муниципального заказчика] неустойку в размере [сумма цифрами и прописью] рублей.

Приложение:
1) уведомление о вручении или иной документ, подтверждающий направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;
2) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица;
3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о месте нахождения истца и ответчика;
4) копия государственного/муниципального контракта N [значение] от [число, месяц, год];
5) копия претензии и документа, подтверждающего ее получение;
6) копия соглашения о расторжении контракта и документа, подтверждающего его получение;
7) копия требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) N [значение] от [число, месяц, год] и документа, подтверждающего его получение;
8) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия на подписание искового заявления;
9) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются;
10) [иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования].

[должность, подпись, инициалы, фамилия]

[число, месяц, год]